§1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen

Klickweit. - Florian Brzoska - Schlesienring 37 - 48324 Sendenhorst

(im Folgenden „Auftragnehmer“)

und ihren Kunden (im Folgenden „Auftraggeber“).

 

(2) Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ausdrücklich schriftlich zu.

 

 

§2 Vertragsgegenstand

(1) Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen in den Bereichen:

 

• Webdesign und Website-Erstellung

• Logo- und Grafikdesign

• Social Media Betreuung

• Online-Marketing

• Druckprodukte und Werbemittel

• Beratungsleistungen

​

(2) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder Vertrag.

 

 

§3 Vertragsschluss

(1) Angebote sind freibleibend.

(2) Ein Vertrag kommt zustande durch:

 

• schriftliche Annahme des Angebots

• digitale Bestätigung (z. B. E-Mail)

• oder Beginn der Ausführung.

 

 

§4 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise.

(2) Sofern nicht anders vereinbart:

 

• 50 % Anzahlung bei Auftragserteilung

• 50 % nach Fertigstellung

 

(3) Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar.

(4) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, weitere Leistungen auszusetzen.

 

 

§5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

 

(1) Der Auftraggeber stellt alle erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc.) rechtzeitig zur Verfügung.

(2) Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung gehen nicht zulasten des Auftragnehmers.

 

 

§6 Nutzungsrechte

(1) Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber die Nutzungsrechte erst nach vollständiger Bezahlung.

(2) Ohne vollständige Zahlung verbleiben sämtliche Rechte beim Auftragnehmer.

(3) Eine Weitergabe oder Veränderung von Designs bedarf der Zustimmung.

(4) Der Auftragnehmer darf abgeschlossene Projekte als Referenz nutzen (Website, Social Media), sofern der Kunde nicht ausdrücklich widerspricht.

 

 

§7 Korrekturen

(1) Sofern nicht anders vereinbart, sind zwei Korrekturschleifen im Preis enthalten.

(2) Weitere Änderungen werden gesondert berechnet.

 

 

§8 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.

(2) Für Inhalte des Auftraggebers übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.

(3) Der Auftraggeber ist für rechtliche Zulässigkeit seiner Inhalte selbst verantwortlich.

 

 

§9 Social Media & Online-Marketing

 

(1) Bei laufenden Verträgen gilt eine Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Erfolg (z. B. Reichweite, Leads, Umsatzsteigerung) wird nicht garantiert.

 

 

§10 Druckprodukte

(1) Geringfügige Farbabweichungen stellen keinen Mangel dar.

(2) Produktionsbedingte Abweichungen sind branchenüblich.

 

 

§11 Vertragslaufzeit und Kündigung

(1) Projektverträge enden mit Fertigstellung.

(2) Laufende Marketingverträge haben die vereinbarte Mindestlaufzeit.

 

 

§12 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand ist – sofern zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.

(3) Sollte eine Klausel unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.